当前位置: 范文大全  >  合同范文  >  施工合同示范文本  >  钢结构工程施工合同范本

钢结构工程施工合同范本

  发包方的责任:

  一、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工, 应采取措施弥补或减少损失。

  同时, 赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损 失。

  二、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

  十、纠纷处理 (一)本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商 不成的,可向合同签订地四川崇州人民法院提起诉讼。

  (二)合同履行和纠纷处理的依据 在本合同的履行中或争议处理时,按以下原则适用合同或法律。

  1、合同文件组成及优先次序为:

  (1)协议条款 (2)合同条件 (3)洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议 (4)招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件 (5)工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸 2、本合同及其组成文件有约定的按约定执行;无约定的适用国 家法律、法规、规章的规定。

  11、附则 (1)本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份,均具有同等效力。

  本合同自双方代表签字,加盖双方公章后生效。

  3、在合同履行中,甲乙双方如需提出修改时,经双方协商一致 后,可签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。

  4、本合同自工程验收合格,保修期满,工程款支付完毕后终止。

  甲方(公章) :

  乙方(公章) : 联系人:

  电话:

  签约日期:2015 年 月 日 联系人:

  电话:

  签约日期:2015 年 月 日

施工合同范本精选(十篇)
1          居室装潢施工合同
2          建设工程施工合同格式范本
3          道路施工合同样本
4          园林景观施工合同样本
5          装修施工合同下载
6          安装工程施工合同样本
7          简单的绿化工程施工合同样本
8          施工合同的注意事项
9          房屋墙体建筑施工合同
10          防盗门安装工程施工合同
合同范本栏目整理