室内装修施工合同范本

  9.3 本工程自验收合格双方签字之日起水电隐蔽工程保修期为5年，其他相关工程保修期为2年。(自备材料，自备成品除外)

  第十条 工程款支付方式

  10.1 合同生效后，双方约定，发包人按以下方式直接向承包人支付工程款：

  第一次： 年 月 日(合同签订当日)，支付金额(合同总价的35%)：________________元。 第二次： 年 月 日(木工进场时)，支付金额(合同总价的35%)：________________元。 第三次： 年 月 日(油漆工进场时)，支付金额(合同总价的25%)：________________元。 第四次：安装工程开始时，支付金额(合同总价的5%)：________________元。

  10.2 工程安装前，承包人应向发包人提供工程决算书。发包人在接到决算书后日内如未有异议，即视为同意，同时发包人应向承包人结清工程尾款，利于安装工程展开。

  第十一条 违约责任

  11.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

  11.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

  11.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由负责方赔偿对方相应经济损失。

  11.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向承包人支付违约金3天，承包人有权采取停工措施。

  11.5 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向发包人支付违约金元。

  第十二条 合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生争议的解决方式：_________

  12.1 由当事人双方协商解决

  12.2 由有关部门调解

  12.3 协商或调解不成的，按下列第______种方式解决。

  (1) 提交_________________仲裁委员会仲裁。

  (2) 依法向人民法院提起诉讼。

  第十三条 几项具体规定

  13.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到小区内指定地点。

  (如小区内无指定地点，垃圾须运至小区外，则属于二次清运，二次清运费由发包人承担) 13.2 施工期间，发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供外

  屋新锁，由承包人当场负责安装交付使用。

  13.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午______点______分至______点______分下午______点______分至______点______分

  第十四条 其他约定事项：__________________________________________________________。 第十五条 附 则

  15.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

  15.2 本工程施工图及预算书作为本合同附件，发包方认可签字生效，具同等法律效力。

  15.3 本合同签订后工程不得转包。

  15.4 本合同一式______份，双方各执______份。

  发包人(签字)： 承包人(盖章)：

  法定代表人：

  委托代理人：

  年 月 日 年 月 日

  室内装修施工合同范本(二)

  发包方(甲方)

  承包方(乙方)

  室内装饰装修施工合同

  合同编号：

  委托方(甲方)： 证件号码： 联系方式：

  地址：

  承接方(乙方)： 证件号码： 联系方式：

  地址：

  依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合室内装修工程施工的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方室内装修工程的有关事宜，达成如下协议：

  第一条：工程概况

  1.1工程名称：

  1.2工程地址：

  1.3施工内容：装修预算书中的全部工程项目和内容;

  1.4委托方式：( )包工包料;( )包工部分包料;( )包工不包料;

  1.5开工日期： 年 月 日

  1.6竣工日期： 年 月 日

  第二条：工程合同价款

  2.1工程合同预算价格为。

  2.2工程合同结算价款，由工程预算书中工程项目单价及装修工程实际工程量合计，和装修工程增减工程项目及价格组成。工程竣工后进行结算。

  第三条：施工图纸

  3.1甲方按照装修设计合同中提交的设计图纸，提交施工图纸给乙方。

  第四条：甲方责任及义务

  4.1提供确认图纸和原始水电线路图纸;